ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 февраля 1996 №б )
_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемая
(наименование организации-гаранта)
“Гарант”, в лице _______________________________________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны,
(устава, доверенности и пр.)
и ____________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)
в дальнейшем именуемая “Предприятие”, в лице ___________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,
(устава, доверенности и пр.)
вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. __________ Договора подряда ¹ _____ от ________________ 199 ____ г., заключенным Предприятием с ______________________________________________________________________________________,
(наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым “Подрядчиком”, и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение_____________ дней от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренной в п. 2.2.1 настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем – Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере ___________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. __________________ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение _________________ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – Требование). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _______________________________________________ с начислением _______________________________________________ % годовых.
2.1.2. В течение îäíîãî дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение îäíîãî дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение _____________________________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _________________ дней.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение _______________ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере ___________ % гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ äíåé после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ____________ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _______________ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
6. Реквизиты сторон
6. 1. Гарант ______________________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________________
6.2. Предприятие _________________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________________
За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.